Поставка товара осуществляется силами поставщика либо самовывоз

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным. Товар от Поставщика может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу. В этом случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель выдает доверенность на получение Товара. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах - фактурах. Покупатель обязан: 3. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться.

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность ст. Товар от Поставщика может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу Получателю. В этом случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель выдает доверенность на получение Товара. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Доставки товаров до покупателя. Возможные варианты и налоговые риски по НДС.

Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным. Товар от Поставщика может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу. В этом случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель выдает доверенность на получение Товара. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах - фактурах. Покупатель обязан: 3. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы накладную и т.

Поставщик обязан: 3. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар прошел надлежащее таможенное оформление и свободен от прав третьих лиц. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных. Товар находится в крытых железнодорожных вагонах. Разгрузка вагонов осуществляется за счет средств Покупателя. Поставщик одновременно с подписанием накладных на Товар выдает Покупателю доверенность на получение Товара в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанному в накладных Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче. Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара при последующих поставках или в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами качества и количества, которые Поставщик передает Покупателю на каждую партию Товара. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с участием представителя Поставщика рекламационного акта. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку пеню за задержку исполнения условий п.

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора, в том числе в результате нарушения срока, предусмотренного в подп.

В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки Товара по предоплате. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Бум легких денег подходит к концу Роспотребнадзор создаст информационный ресурс для защиты потребителей Самая дорогая компания в мире: Саудовская Аравия ставит ценник в 1,7 триллиона долларов на свою нефтяную монополию Билл Гейтс опередил Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира Эксперт: сокращенное время продажи алкоголя снизит его потребление в России.

Главное Документы Эксперты. Орешкин: идея об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан требует проработки 22 ноября в Налоги. Переход на счета эскроу проходит гораздо лучше ожиданий 22 ноября в Жилая недвижимость.

Азиатские рынки вновь растут на фоне возросшего оптимизма по поводу торговых соглашений 22 ноября в Финансовые рынки. И снова об экономике: есть все основания для беспокойства 22 ноября в Финансовые рынки. Центробанк выявил новую мошенническую схему при оформлении кредитов 22 ноября в Банки и кредитование.

Сбербанк примет участие в пилотном проекте Минэкономразвития по оказанию государственных услуг 22 ноября в Банки и кредитование. Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства 21 ноября в Финансы. Медведев: проблему накопленных потребителями долгов по ЖКХ необходимо решать 21 ноября в Государство.

Популярные документы. АПК РФ. СК РФ. УИК РФ. Закон о Полиции. Закон об Оружии. Закон о Рекламе. Подписаться письмом.

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)

Обычно поставщик располагается в месте, отличном от местонахождения покупателя, в силу чего у последнего при приобретении товара возникает необходимость его доставки до своего склада. Если договором поставки не предусмотрено условие о самовывозе товара, то доставить товар покупателю обязан сам продавец. О доставке товаров и пойдет речь в настоящей статье. Договор поставки, как разновидность договора купли-продажи, регулируется нормами параграфа 3 главы 30 "Купля-продажа" Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ.

Как сформулировать в договоре пункт о доставке товара силами продавца?

Доставки товаров до покупателя. Возможные варианты и налоговые риски по НДС. В большинстве случаев, товар продукция , приобретаемый покупателем у продавца, должен быть физически перемещен из одного место в другое. Схема взаимоотношений между покупателем и продавцом в части организации перевозки доставки приобретенного товара обычно прописывается непосредственно в договоре купли-продажи или поставки, и, как правило, имеет следующие варианты:. Поскольку доставка включена в цену товара, транспортные расходы поставщика в такой ситуации являются частью его коммерческих расходов и подлежат отнесению в дебет счета 44 "Расходы на продажу". А в составе доходов поставщик признает общую сумму выручки от продажи товаров, исчисленную исходя из установленной цены на них. При использовании данной схемы учета расходов по доставке продукции, налоговые риске в части учета НДС не усматриваются как для поставщика, так и для покупателя товаров.

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам. Контакты При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок!!! ООО Альта-Строй. Сроительство домов. Наливные 3D полы. Полы 3д фото. Монолитное и кирпичное строительство домов Строительство домов из Керамических блоков и стекло пластиковой арматуры!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как наловить гору леща по первому льду?

.

.

.

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных